网站首页 » 新闻中心 » 建设工程 » 建设工程讲座 » 常见的索赔事件包括那些情形
搜索 类型:
  律师推荐
谢瑛律师
手机:13913837195
QQ:596726854(工作QQ)
QQ:76811947(南京法律咨询群)
邮箱:xieyinglawyer@163.com
分类列表
      房产开发
      法律服务流程/业务指引
      律师随笔
      房产法规
      房产资讯
      物业管理
      建设工程
            工程实务
            建设工程讲座
            文书范本
            法律法规
            理论探讨
            建设工程案例
      政策法规解读
      客服中心
      房产法律服务项目
      房产服务收费指南
      理论探讨
      诉讼仲裁
      购房指南
      租赁指南
      便民服务
      房产术语
      房产咨询热点聚焦


搜索
类型:
律师简介

   谢瑛律师,南京资深房产律师,毕业于南京大学法学院,现为中国法学会会员,全国律师协会会员,具有国家级注册企业法律顾问职业资格,现执业于江苏东恒律师事务所。
 谢瑛律师熟悉房地产行业,精通房地产法律,致力于房地产法律服务的诉讼与非诉业务专业发展。执业期间,成功代理了涉及房屋买卖、房地产抵押、房屋租赁、拆迁安置补偿、腾退房屋、装修质量、物业纠纷、 ...

详情  

文章内容
常见的索赔事件包括那些情形
http://www.nj933.cn/article.php?id=1436&language=1  发布时间:2009-02-25 点击率:820

 
 

    发包人未能按照合同约定履行各项义务、发生错误以及应当由其承担责任的其他情况,造成承包人工期延误、不能及时得到合同价款和其他经济损失,承包人均应当提出索赔。换言之,所有造成工期延长、价款增加和损失发生的情形均属于索赔事件,承包人应当及时提出索赔。索赔事件包括但不限于以下情形:
    1、发包人未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金(包括预付款、进度款)、技术资料导致开工迟延、工期延长和停工窝工损失。
    2、因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料构件积压等损失和实际费用。
    3、发包人没有及时检查隐蔽工程或重新检查导致工期延长和停工窝工损失。
    4、发包人不合理干预施工或其直接指定的分包人违约造成工期延误;
    5、设计变更导致工程量增加、质量标准提高、工程款增加或工期延长;
    6、发包人迟延竣工验收、迟延结算、提前使用工程导致费用增加;
    7、发包人要求赶工造成施工成本增加;
    8、发现地下障碍物、水流或文物等造成工期延误和施工损失;
    9、恶劣自然条件或地质条件下施工导致工期延误;
    10、工程师指令迟延或错误造成承包人费用增加
    11、非正常停水、停电和交通中断造成施工延误;
    12、社会事件或不可抗力导致施工中断。 (文/邢万兵)